建筑工程施工合同

时间:2024-03-18 22:17:09
建筑工程施工合同(精选15篇)

建筑工程施工合同(精选15篇)

在当今社会,人们对合同愈发重视,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编精心整理的建筑工程施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

建筑工程施工合同1

原告:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。

系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者,佛山市__________区__________金属制品厂经营场所:_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房,注册号:_________________。

被告一:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。

被告二:_________________佛山市__________区_________________工程有限公司,住所:_________ ……此处隐藏22676个字……明确甲乙双方在装修施工过程中的权利和义务,根据《民法典》和建筑装修的有关条款,经甲乙双方充分协商,特签定本合同,以便共同遵守。

1.甲方将房屋的装修工程发包给乙方。总造价: 元整, 元。

2.工程内容:详见报价明细单,依据双方协商的样式、形式。

3.工程范围:报价单所涉及的所有项目的材料、运输、制作,安装并达到质量要求。

4.工期要求:天,(________年____月____日至________年____月日)。工期每拖后一天罚总价款的千分之五。(如中雨、大雨、暴雨及其他恶劣天气,非乙方原因停电、停水除外。)

5.付款方式:合同签定后甲方付给乙方元;水电、地墙砖完成后付元;木工、油漆、墙面完成后付元;木地板、灯具安装完成后付元;全部完成后经双方验收合同____日内将尾款全部付清。

6.甲方为乙方提供作业环境,按约定付给乙方工程款,乙方按要求保质保量,按时完成各项内容。

7.其余事项:装修前卫生间不渗水,装修期间不得破坏防水屋,如发现渗水乙方负责。装修质量保修________年。

8.变更条款:

(1.甲方确定工程量的增减。

(2.甲方确定工程项目的增减。

9.发生下列情况之一的,按工程总造价加或减的相应调整,双方应有书面签字记录。

10.本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):

_________________年____月____日________年____月____日

《建筑工程施工合同(精选15篇).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式